Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной...

^ Остальные положения

  1. Участник конкурса без помощи других несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Конкурсной заявки, а Устроитель конкурса по этим расходам не отвечает и не имеет обязанностей, независимо от хода Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... и результатов конкурса, кроме случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Русской Федерации.

  2. Устроитель конкурса обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех приобретенных от Участников конкурса сведений, в том числе содержащихся в Конкурсных заявках. Предоставление этой инфы другим Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... Участникам конкурса либо третьим лицам может быть исключительно в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Русской Федерации либо истинной Конкурсной документацией.

  3. Устроитель конкурса вправе отклонить Конкурсную заявку на любом шаге конкурса, если он установит Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной..., что:

−Участник конкурса прямо либо косвенно отдал, согласился дать либо предложил работнику Устроителя конкурса вознаграждение в хоть какой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, предоставил имущественные права в качестве стимула, который Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... может воздействовать на принятие закупочной комиссией решения по определению Фаворита;

− Участники конкурса заключили меж собой какое-либо соглашение с целью воздействовать на определение Фаворита.

      1. В случае если происшествия, обозначенные в п Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной.... 2.7.3., установлены после определения Фаворита либо заключения Контракта, Устроитель конкурса вправе оспорить результаты конкурса в судебном порядке в согласовании с действующим законодательством Русской Федерации.

      2. В согласовании с Уведомлением о проведении открытого конкурса Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной..., Устроитель конкурса имеет право отрешиться от проведения конкурса за 5 (5) рабочих дней до пришествия срока вскрытия конвертов, обозначенного в п. 10 Уведомления, не неся никакой ответственности перед Участниками либо третьими лицами, которым такое действие может принести Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... убытки. Отказ от проведения конкурса оформляется в Системе, копия отказа публикуется на веб-сайте ОАО «СО ЕЭС» - http:// www.so-ups.ru.

      3. Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... зарубежном языке, представляются с переводом на российский язык, заверенным соответствующим образом.

      4. Все суммы денег в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в русских рублях.
  1. ^ Техническое задание




  1. Общие данные.




1.1.

Район, пункт строительства

г Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной.... Благовещенск, ул. Шимановского, д. 124

1.2.

Основание для проектирования

Вкладывательная программка ОАО «СО ЕЭС» на 2012г.

1.3.

Вид строительства

Благоустройство местности

1.4.

Заказчик

ОАО «СО ЕЭС»

1.5.

Подрядчик

Определяется конкурсом

1.6.

Стадийность проектирования

Одновременная разработка проектной, рабочей документации и сметной документации

1.7.

Форма представления проектной документации

В Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... 5 экземплярах на картонном носителе, а так же копию в электрическом виде на CD-диске (формат *.pdf) и формате: текстовая информация – MS Word, а графическая – Autо CAD (*.dwg), сметные расчеты – MS Excel и *.xml (Гранд смета Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной...).

1.8.

Сроки разработки проектной документации

4 месяца с момента подписания контракта




  1. Общие положения




  1. Истинное Техническое задание (Т3) служит основанием для разработки проектно-сметной документации по благоустройству местности ОАО «СО ЕЭС», расположенной по адресу: г. Благовещенск Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной..., ул. Шимановского, д. 124, (дальше – Объект).

  2. Проектно-сметную документацию (дальше – ПСД) разрабатывать как «Рабочий проект» в согласовании с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.08 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

  3. Рабочий проект Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... выполнить на основании материалов, приобретенных Подрядчиком в итоге обследования прилегающей местности к зданию, топографического плана прилегающей местности с учётом всех проложенных в земле коммуникаций, технических данных и имеющихся проектных решений.




  1. Начальные Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... данные для проектирования

3.1. Описание объекта.

Под объектом Заказчика предполагается территория общей площадью 6790 кв.м. с расположенными на ней административным зданием площадью 2728 кв.м., созданным для размещения Филиала ОАО «СО ЕЭС» Амурское РДУ, теплой Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... автомобильной стоянкой 143 кв.м. и ТП 10/0,4кВ 48 кв.м. (дальше Объект).

    1. Проектные работы выполнить на основании проведенных Подрядчиком:

– обмерных и обследовательских работ по Объекту;

– инженерно-топографических изысканий прилегающей местности и примыкающей Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... к Объекту местности.

3.3. При проектировании управляться последующими проектными, нормативными и ведомственными документами:

СНиП 10-01-94 «Система нормативных документов в строительстве. Главные положения».

СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... на строительство компаний построек и сооружений.

СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством построек и сооружений».

ГОСТ 21.101—97 «Система проектной документации для строительства. Главные требования к проектной и рабочей документации».

СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Главные положения».

ГОСТ Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... 21.302- 96 «Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям».

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Внешние сети и сооружения».

СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Внешние сети Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... и сооружения».

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов».


  1. Цели и задачки разработки проектно-сметной документации

4.1. Разработка проектно-сметной документации по благоустройству местности ОАО «СО ЕЭС» по адресу г. Благовещенск Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной..., ул. Шимановского, д. 124, производится с целью:

– обеспечения защиты построек РДУ, теплой автомобильные стоянки и ТП 10/0,4 кВ от вероятного подтопления;

– расширения имеющейся автомобильные стоянки на 22 места для личного транспорта персонала Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... на местности Объекта;

– обеспечения способности монтажа антенн VSAT связи, для организации запасных каналов связи с энергообъектами;

– улучшения экологического состояния прилегающей к зданию местности, выполнения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение соответствия санитарным и Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... гигиеническим нормам;

– оздоровление работников и их реабилитация, средством вовлечения работников занятиям физкультурой;

– придания завершенного, симпатичного внешнего облика Объекта и прилегающей местности.

4.2 Основными задачками разработки ПСД являются:

– устройство системы водоотведения и дренажа;

– расширение Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... имеющейся автомобильные стоянки на 22 места для личного транспорта персонала;

– устройство многоярусной площадки для установки антенн VSAT связи;

– устройство универсальной открытой спортивной площадки;

– создание системы архитектурно - художественного освещения строения;

– создание прогулочной зоны и Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... малых строительных форм;

– дополнительное благоустройство прилегающей местности (устройство газонов с наружной стороны участка, установка бордюра по южной границе участка, декоративное оформление канализационного колодца).


  1. Технические требования на разработку проектной документации

5.1. Проектно-сметная документация должна быть разработана в Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... согласовании с действующими нормами, правилами и эталонами.

5.2. Рабочие чертежи должны содержать планы, схемы, спецификации, установочные схемы и чертежи оборудования, эскизные чертежи нетипового оборудования, опросные листы и т.д. в согласовании с требованиями Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... системы проектной документации для строительства.

5.3. Состав ПСД:

      1. Объяснительная записка.

      2. Строительные решения.

      3. Конструктивные и объемно-планировочные решения.

      4. Схема планировочной организации земляного участка, выполненная в согласовании с градостроительным планом земляного участка. Данный раздел Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... содержит в себе:

– проектные решения устройства системы водоотведения и дренажа;

– проектные решения по расширению имеющейся автомобильные стоянки на 22 места;

– проектные решения по устройству многоярусной площадки для установки антенн VSAT связи;

– проектные решения по Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... устройству универсальной открытой спортивной площадки;

– проектные решения по созданию системы архитектурно художественного освещения строения;

– проектные решения по созданию прогулочной зоны и малых строительных форм;

– проектные решения по выполнению работ Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... по благоустройству прилегающей местности.

      1. Дизайн-проект благоустройства местности.

Подраздел «Дизайн-проект» должен включать:

– экспликацию главных зон благоустройства;

– план расстановки осветительных приборов с привязками к архитектуре и разбивкой по группам управления;

– план расположения электроустановочных изделий Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... и прокладки кабельных трасс;

– план местности с указанием типов покрытий;

– план с указанием расположения садово-парковой мебели (скамьи, урны, вазоны цветочные и т.д.);

– проект садово-парковой мебели (ведомость мебели);

– план Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... цветовых решений;

– ведомость электроустановочных изделий;

– визуализацию местности благоустройства в дневное и ночное время, подсветки центрального фасада строения и спортивной площадки.

      1. Сметная документация.

Содержит: объяснительную записку, сводную смету, локальные сметы.

При формировании Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... локальных сметных расчетов использовать Территориальные единичные цены Амурской области, включенные в Федеральный реестр сметных нормативов (ТЕР-2001 Амурской области) с пересчетом в территориальный уровень цен по состоянию на 01.01.2000. Пересчет должен осуществляться с применением Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... территориальных (региональных) поправочных коэффициентов, учитывающих местные условия строительства в порядке, установленном Методическими советами по использованию ФЕР-2001.

Предоставлять сметную документацию по форме установленной Госстроем Рф (МДС 81-35.2004) в базисном уровне цен (СНБ-2001) и прогнозном Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... определяемым на момент планируемого начала работ (2014 г.), за итогом сводного сметного расчета выделить сметную цена в прогнозных ценах согласно ПОС. Дефлятор и прогнозные цены подтвердить надлежащими документами.

5.4. В процессе проектных и конструкторских работ предугадать Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... и учитывать:

– имеющиеся подземные коммуникации на местности Объекта;

– возможность пропуска воды в период ливневых дождиков по местности без её затопления и повреждения частей благоустройства;

– сохранение имеющихся зеленоватых насаждений;

– удобство эксплуатации частей благоустройства;

– удобство эксплуатации системы водоотведения и дренажа;

– требования по охране окружающей природной среды;

– площадки и трапы, дозволяющие неопасно вести установка и Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... сервис спутниковых антенн;

– внедрение сертифицированных электротехнических материалов, обеспечивающих безопасность обслуживающего персонала Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... по пожаробезопасности, электробезопасности и безопасности от механических воздействий.

5.5. При разработке проектных решений системы водоотведения и дренажа предугадать:

– отвод ливневых вод с ул. Чехова (северная и южная стороны местности);

– отвод ливневых вод с местности Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... филиала ОАО «СО ЕЭС» Амурское РДУ;

– установка лотков с южной стороны ул. Чехова;

– установка приемных решеток заборных устройств с возможностью резвой разборки для чистки.

5.6. При разработке проектных решений по расширению автомобильные стоянки Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... на 22 места предугадать:

– выполнение вертикальной планировки;

– асфальтирование и нанесение разметки парковочных мест;

- устройство отбойников.

5.7. При разработке проектных решений по устройству многоярусной железной площадки для установки антенн VSAT связи предугадать:

– площадку с универсальными кронштейнами для Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... установки четырёх спутниковых антенн поперечником 2 метра;

– железную лестницу для подъема на крышу автомобильные стоянки и зону монтажа и обслуживания спутниковых антенн с огораживанием;

– размещение площадки на крыше теплой автомобильные стоянки.

5.8. При Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... разработке проектных решений по устройству универсальной открытой спортивной площадки (размер уточнить по месту) предугадать:

– спортивную площадку с оборудованием и разметкой, созданной для игры в минифутбол, баскетбол, волейбол и другие спортивные Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... игры;

– основание площадки, покрытое одним из видов спортивных покрытий;

– сетчатое железное огораживание.

5.9. При разработке проектных решений по созданию системы архитектурно - художественного освещения строения предугадать:

– статическую декоративную световую заливку центрального фасада строения.

  1. Провести Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... предпроектное обследование, включая:

– сбор и исследование начальных данных, предоставленных заказчиком, исследование методов прокладки кабеля, мест установки щитков, осветительного оборудования.

– подготовительную проработку вероятных технических решений и их письменное согласование с Заказчиком.

  1. Проектом найти: архитектурно – художественное освещение Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... фасада строения с выделением главных композиционных частей объекта, за ранее согласовав его с Заказчиком;

  1. Использовать в проекте малогабаритное, не загромождающее фасад строения, энергосберегающее светодиодное оборудование;

  1. Предугадать два режима работы Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... подсветки: автоматический (по графику, освещенности) и ручной.

      1. ПСД должна содержать:

– раздел ЭОМ (Электрическое оборудование и установка);

– объяснительная записка с описанием принятых схем, оборудования, метода крепления и т.п.;

– главные чертежи и схемы первичной и Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... вторичной коммутации;

– планы фасадов с расстановкой оборудования (методами крепления);

– расчет токов недлинного замыкания, подбор коммутационных аппаратов, расчет селективности, таблица селективности;

– спецификация оборудования;

– раздел «Дизайн-проект»;

– наброски фасадов с подсветкой.

5.10. При разработке Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... проектных решений по созданию прогулочной зоны и малых строительных форм предугадать:

– ландшафтный дизайн;

– создание прогулочной зоны;

– создание малых строительных форм;

– освещение прогулочной зоны, открытой спортплощадки и подсветку малых строительных форм;

– прокладку поливочного водопровода.

5.11. При Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... разработке проектных решений по выполнению благоустройства прилегающей местности предугадать:

– установку бордюрного камня повдоль южной стороны местности;

– устройство газонов с наружной стороны огораживания с северной и южной стороны местности;

– декоративное оформление колодца канализационно Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной...-насосной станции на северной стороне Объекта.


6. Требования надежности

6.1. Проект должен учесть климатический район размещения благо-устраиваемой местности.

6.2. Проект должен отвечать требованиям экологических, санитарно – гигиенических, энергосберегающих и других норм, действующих на местности Русской Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... Федерации и обеспечивать безопасность для жизни и здоровья людей и автотранспорта, находящихся на прилегающей местности строения.


^ 7. Особенные условия

7.1. До проектных работ письменно согласовать с Заказчиком ведомость главных материалов и оборудования. В процессе Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... проектных работ согласовывать с Заказчиком проектные решения благоустройства местности и архитектурно – художественного освещения фасада.

7.2. Предугадать восстановление покрытий после прокладки разработанных подземных коммуникаций.


Подрядчик имеет право прибыть на Объект для ознакомления с критериями выполнения Работ Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной.... О времени посещения Объекта нужно заблаговременно (более чем за 3 рабочих денька до посещения Объекта) согласовать с контактным лицом Заказчика дату и время прибытия на Объект представителя Подрядчика и передать Заказчику письмо с Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... указанием даты и времени прибытия на Объект представителя Подрядчика, также Ф.И.О. и должности лица, уполномоченного на ознакомление с Объектом.

Контактное лицо Заказчика – начальник отдела административно-хозяйственного обеспечения Филиала ОАО «СО Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... ЕЭС» Амурское РДУ Макарова Юлия Николаевна, тел. (4162)393-380, электрический адресок: mak@amur.so-ups.ru.


Работы производятся в последующие сроки:

  1. начало выполнения Работ: дата заключения Контракта.

  2. окончание выполнения Работ: определяется Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... Контрактом, но не может быть позже «31» октября 2012 года.



4. Проект Контракта


Контракт № ___________


г. Благовещенск «__» _______ 2012 г.

Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы», именуемое в предстоящем «Заказчик», в лице директора Филиала ОАО «СО ЕЭС» Амурское РДУ Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... Колесникова Станислава Александровича, действующего на основании доверенности от ________, с одной стороны, и ___________, именуемое в предстоящем «Подрядчик», в лице _____________, действующего на основании Устава с другой стороны, в предстоящем при совместном упоминании называемые Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... «Стороны», заключили реальный Контракт о нижеследующем:

^ 1. Предмет Контракта

1.1 Подрядчик обязуется своим иждивением в согласовании с Техническим заданием (Приложение № 2 к истинному Договору), Сметой (Приложение № 1 к истинному Договору) выполнить работы по разработке проектно-сметной документации Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... «Благоустройство местности ОАО «СО ЕЭС», расположенной по адресу: г. Благовещенск, ул. Шимановского, 124» (дальше Проект) (дальше – работы), и передать Заказчику результаты работ, исключительное право на Проект, в согласовании с разделом 11 Контракта, а Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ, вознаграждение за передаваемое исключительное право на Проект в согласовании с критериями Контракта.

1.2 Сроки выполнения работ по истине Договору:

- Начало выполнения работ:

- с даты заключения реального Контракта Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной....

- окончание выполнения работ: не позже 31.10.12 г.

- срок предоставления Проекта Заказчику для согласования: за 15 календарных дней до окончания срока выполнения работ.

1.3. Приемка и оценка Проекта осуществляется на базе соответствия техническому заданию и требованиям нормативных документов Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной....


2. Стоимость Контракта и порядок расчетов

2.1. Стоимость Контракта определяется Сметой (Приложение №1) и составляет - _____ (____________) рублей ____ копеек, в том числе НДС (18 %) - _____ (_____) рублей ___ копеек, и содержит в себе цена работ по разработке Проекта в сумме ___________и Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... вознаграждение исключительное право на Проект в сумме ___________.

Стоимость Контракта является жесткой и не подлежит изменению в течение всего срока его деяния, содержит в себе все издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, в Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... том числе цена работ, вознаграждение за передачу исключительных прав, расходы и издержки, связанные с согласованием результатов работ с Заказчиком, платежи, осуществляемые при согласовании Проекта с органами гос власти и местного Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... самоуправления, другими лицами, цена нужных для выполнения работ материалов, оборудования, расходы Подрядчика на выполнение других обязанностей в согласовании с критериями Контракта.

2.2. Моментом оплаты считается дата списания денег с расчетного счета Заказчика.

2.3 Заказчик Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... перечисляет на расчетный счет Подрядчика деньги в полном объеме в течение 30 (30) дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ и передачи исключительного права на Проект (дальше – Акт), на основании выставленного Подрядчиком счета Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... на оплату и при условии предоставления счета-фактуры, оформленного в согласовании с действующим законодательством Русской Федерации.


  1. Порядок сдачи и приемки работ

    1. Подрядчик обязуется стопроцентно окончить выполнение работ по истине Договору и Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... сдать их итог Заказчику.

    2. Состав работ, также список проектной документации, подлежащей сдаче Заказчику, определяются в согласовании с Техническим Заданием.

    3. После окончания выполнения всех Работ Подрядчик передаёт Заказчику совместно с Актом предусмотренную Контрактом проектную Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... документацию на вещественных носителях, а конкретно, в 5 экземплярах на картонном носителе и в электрическом виде на CD-диске (формат *.pdf) и формате: текстовая информация – MS Word, а графическая – Autо CAD (*.dwg), сметные расчеты Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... – MS Excel и *.xml (Гранд смета). Передача выполненной работы осуществляется сопроводительным документом Подрядчика.

    4. Заказчик в течение 10 календарных дней со денька получения от Подрядчика Акта рассматривает полученную проектную документацию и в этот Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... срок направляет Подрядчику подписанный и заверенный печатью Акт либо целевый письменный отказ от приемки работ с указанием найденных недочетов и сроков их устранения.

    5. В случае целевого отказа от подписания Акта, Заказчик Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... передает Подрядчику список нужных доработок (список нужных доработок подписывается обеими Сторонами). После устранения недочетов приёмка работ производится в согласовании с п.3.3 реального Контракта.

2.6. В случае составления списка нужных доработок работы числятся незавершенными Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной..., ответственность (п. 5.3. реального Контракта) и все расходы по их окончанию несет Подрядчик.

2.7. Результаты работ и исключительное право на Проект принимаются Заказчиком при условии согласования проектной и рабочей документации Заказчиком и другими компетентными Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... лицами без замечаний и в полном объеме.

В случае появления меж Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недочетов выполненной работы либо их обстоятельств, по просьбе хоть какой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... проведению экспертизы несет сторона виноватая в появлении недочетов либо обстоятельств приведших к их появлению. В случае если виноватая Сторона не установлена, расходы по проведению экспертизы несет Сторона ее назначившая Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной..., а если экспертиза назначена по соглашению меж Сторонами - обе Стороны поровну.

2.8 Подрядчик после подписания Акта направляет Заказчику счет-фактуру и счет на оплату по договору.

2.9 Подрядчик несёт риск случайной смерти либо случайного повреждения результата Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... выполненной работы до подписания Сторонами Акта.


  1. Обязанности Сторон

    1. Заказчик обязуется:

      1. Принять и оплатить итог Работ в согласовании с критериями реального Контракта.

3.1.2. Согласовать предоставленный Проект в течение 10 календарных дней со денька его представления Подрядчиком.

^ 3.2 Подрядчик Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... обязуется:

3.2.1 Делать требования, находящиеся в Техническом задании на проектирование, нормативных документах, разрешительных и начальных документах. В случае, если Подрядчик отступит от обозначенных требований, он должен письменно согласовать с Заказчиком допущенные Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... отступления.

3.2.2. Выполнить Работы по истине Договору в срок, установленный реальным Контрактом.

3.2.3. Убрать за собственный счёт недочеты и недостатки, выявленные при согласовании и приёмке Работ по истине Договору и повторно представить документацию на согласование Заказчику Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной....

3.2.4. Закладывать в проект внедрение материалов, девайсов, оборудования, имеющих сертификаты, подтверждающие их безопасность и соответствие экологическим и гигиеническим требованиям.

3.2.5. Передать исключительное право на Проект по Акту в согласовании с разделом 11 Контракта.

3.2.6. Не Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... передавать обозначенную проектную документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

3.2.7. Делать указания Заказчика, выставленные в письменном виде, в том числе о внесении конфигураций и дополнений в техническое задание либо смету, если они не противоречат Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... условиям реального Контракта. В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета реального Контракта, Стороны подписывают дополнительное соглашение к истинному Договору, в каком определяются объём требуемых дополнительных работ и условия Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... их оплаты.

  1. ^ Ответственность сторон

    1. Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее выполнение работ, выражающееся в несоответствии результата работ Техническому заданию и установленным требованиям. Подрядчик несёт ответственность за недочеты проектной документации, включая обнаруженные потом в Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... процессе монтажа и в процессе использования объекта, сделанного на базе проектной документации.

    2. При обнаружении недочетов Подрядчик по просьбе Заказчика должен за собственный счёт и в согласованный срок убрать недочеты Проекта.

    3. В случае нарушения срока окончания Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... работ Заказчик вправе добиваться от Подрядчика уплаты пени в размере 0,5% от цены Контракта за каждый денек просрочки. Подрядчик освобождается от ответственности, если просрочка произошла по вине Заказчика.

4.4. Определение суммы пени Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... может быть в досудебном порядке при признании суммы пени Подрядчиком и извещении Заказчика. После получения надлежаще оформленного извещения о признании суммы пени Заказчик выставляет счет на оплату, который подлежит оплате Подрядчиком в Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... течение 15 (Пятнадцати) дней. В случае непризнания либо признания, но неоплаты суммы, обозначенной в извещении, окончательная (общая) сумма пени определяется на основании решения суда.

    1. Оплата пени (штрафных санкций) не высвобождает Стороны от выполнения договорных обязанностей Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной....




  1. Разрешение споров

    1. Все споры и разногласия, возникающие из Контракта либо в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, деяния, выполнения, конфигурации, дополнения, прекращения либо реальности, Стороны будут разрешать Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 5 рабочих дней со денька ее получения.

Все споры и разногласия, возникающие из реального Контракта либо в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, деяния, выполнения, конфигурации Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной..., дополнения, прекращения либо реальности, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде Амурской области.


  1. Срок деяния и порядок расторжения Контракта

7.1 Реальный Контракт вступает в силу со денька подписания Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых обязанностей.

7.2 Контракт может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, в том числе соглашению Сторон.

7.3 Однобокий отказ от выполнения контракта допускается в Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... случае существенного нарушения договорных обязанностей одной из Сторон.

В случае существенного нарушения контракта Подрядчиком Заказчик имеет право в однобоком внесудебном порядке расторгнуть Контракт и востребовать возмещения убытков в полном объёме.

Стороны установили, что значимым Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... нарушением Контракта со стороны Подрядчика являются:

- нарушение срока окончания работ более, чем на 30 календарных дней.

- просрочка выполнения обязанностей по корректировке Проекта более чем на 30 календарных дней;

- наличие огромного количества ошибок, замечаний, устранение Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... которых может повлечь задержку выполнения работ более чем на 30 дней;

- другое нарушение обязанностей Подрядчиком, влекущие значительные расходы для Заказчика либо другие неблагоприятные последствия.

7.4 В случае прекращения работ по инициативе Заказчика, последний в Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... письменной форме уведомляет Подрядчика о дате расторжения Контракта. При всем этом Подрядчик передает Заказчику материалы по незавершенным шагам работы, которые Заказчик оплачивает по практически произведенным Подрядчиком затратам, согласно подписанного сторонами Акта. Заказчик не Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... несет обязанности по возмещению убытков, причиненных прекращением реального Контракта.

7.5 Любые конфигурации и дополнения к истинному Договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.


^ 8. Происшествия неодолимой силы

8.1 Стороны Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее выполнение собственных обязанностей по истине Договору, если такое неисполнение либо ненадлежащее выполнение явилось следствием деяния событий неодолимой силы, т.е. чрезвычайных и неотвратимых при Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... данных критериях событий, появившихся после вступления в силу реального Контракта. К таким происшествиям относятся: наводнение, землетрясение, ураган, взрыв, пожар, шторм, публичные кавардаки, военные деяния, восстание, запретительные акты муниципальных органов, ограничение, налагаемое муниципальными, военными Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... либо юридически установленными штатскими властями.

8.2. В случае появлении событий неодолимой силы сторона, ссылающаяся на действие событий неодолимой силы, как на основание освобождения ее от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее выполнение обязанностей Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... по истине Договору, должна:

8.3. Отсутствие Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... извещения либо несвоевременное извещение лишает сторону права ссылаться на происшествия неодолимой силы как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязанностей по истине Договору.

8.4. При наличии событий неодолимой силы сроки выполнения сторонами обязанностей Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... по истине Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют происшествия неодолимой силы или соразмерно времени, нужного для устранения сторонами последствий деяния таких событий неодолимой силы. В случае если происшествия Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... неодолимой силы длятся выше 3 месяцев попорядку, или сроки, требующиеся для устранения сторонами последствий деяния таких событий неодолимой силы, превосходят 3 месяца, неважно какая из сторон имеет право отрешиться от выполнения реального Контракта в порядке, установленном Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... действующим законодательством – стороны подписывают соглашение о расторжении контракта и создают взаиморасчеты.


^ 9. Порядок раскрытия инфы

9.1. Подрядчик должен в течение 3 (3-х) дней с момента заключения Контракта предоставить Заказчику информацию в отношении всей Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подрядчика, по форме, размещенной на веб-сайте Федеральной налоговой службы Русской Федерации по адресу http://www.nalog.ru/html/spravka.zip (файл kontragent.xls Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной..., таблица «Информация о заключенных договорах») (дальше – форма ФНС), с приложением документов, подтверждающих обозначенную в форме ФНС информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подрядчика.

9.2. Подрядчик должен уведомлять Заказчика:

9.3. В случае если участником (учредителем) Подрядчика, членом органа управления Подрядчика, акционером, владеющим более 5 (пятью) процентами акций Подрядчика, и (либо) лицом, которому переданы функции единоличного исполнительного органа Подрядчика, является Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... юридическое лицо Подрядчик должен уведомлять Заказчика об конфигурациях, обозначенных в пт 9.2. Контракта, в отношении данного юридического лица. Обязанность Подрядчика, предусмотренная реальным пт Контракта, распространяется также в отношении всех физических лиц, обозначенных Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... в пт 9.2. Контракта, выступающих в качестве конечных бенефициаров Подрядчика.

9.4. Подрядчик должен направлять Заказчику извещение об конфигурациях, обозначенных в пт 9.2., 9.3. Контракта, по форме ФНС в течение 7 (7) дней со денька соответственных конфигураций.

9.5. В случае ненаправления (отказа Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... от направления) Подрядчиком Заказчику в установленный Контрактом срок инфы, обозначенной в пт 9.1. Контракта, извещения об конфигурациях, обозначенных в пт 9.2., 9.3. Контракта, а равно в случае выявления Заказчиком в итоге обозначенных конфигураций факта Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... роли работника руководящего состава Заказчика (Председатель Правления, 1-ый заместитель Председателя Правления, заместитель Председателя Правления, главный бухгалтер исполнительного аппарата, директор по направлению исполнительного аппарата, заместитель директора по направлению исполнительного аппарата, управляющий самостоятельного структурного подразделения Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... исполнительного аппарата, управляющий филиала, заместитель управляющего филиала) и (либо) их близких родственников (супруг (жена), совершеннолетние и несовершеннолетние детки, предки, полнородные и неполнородные братья и сестры) в деятельности Подрядчика в формах, обозначенных в Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... пт 9.2., 9.3. Контракта, Заказчик вправе в однобоком внесудебном порядке отрешиться от выполнения Контракта, направив Подрядчику извещение об отказе от выполнения Контракта. По истечении 30 (дней) со денька получения Подрядчиком извещения Заказчика Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... об отказе от выполнения Контракта Контракт считается расторгнутым.

9.6. Подрядчик предоставляет Заказчику право на обработку индивидуальных данных, предоставляемых в согласовании с реальным разделом Контракта с соблюдением последующих требований:




  1. ^ Условия конфиденциальности

    1. Сохранность секретной инфы, составляющей коммерческую тайну, правообладателями которой являются договаривающиеся Стороны, регулируется Соглашением «Об охране конфиденциальности инфы, составляющей коммерческую тайну» от Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... «___» __________2012 г. Данное Соглашение действует в течение всего периода договорных обязанностей меж договаривающимися Сторонами.


^ 11. Исключительное право

11.1 Подрядчик передает Заказчику исключительное право на Проект в полном объеме.

11.2. Подрядчик обязуется передать исключительное право на Проект, не Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... нарушая исключительных прав третьих лиц. В случае предъявления иска, связанного с нарушением исключительных прав третьих лиц, Подрядчик возмещает Заказчику понесенные в связи с этим убытки.

11.3. Исключительное право на Проект числятся переданными Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... Заказчику с момента подписания Сторонами Акта.

11.4. Срок полезного использования Проекта равен сроку полезного использования объектов главных средств, создаваемых в итоге их практической реализации.

11.5. Подрядчик гарантирует, что создатель(ы) разработанного по Договору Проекта не будет(ут Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной...) иметь любых требований и претензий в отношении использования Заказчиком этой документации.

^ 12. Приложения к Договору

К истинному Договору прилагаются в качестве его неотъемлемых частей последующие приложения:

- Приложение № 1 – Смета;

- Приложение № 2 - Техническое задание.

^ 13. Реквизиты Сторон

Соглашение

об Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... охране конфиденциальности инфы,

составляющей коммерческую тайну


г. Благовещенск «___»_________2012 г.

Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»), именуемое в предстоящем «Передающая сторона», в лице директора Филиала ОАО «СО ЕЭС» Амурское Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... РДУ Колесникова Станислава Александровича, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и (полное наименование предприятия, организации), именуемое в предстоящем «Принимающая сторона», в лице ___________________________________, действующего на основании ______________ № ___, с другой стороны, дальше вместе называемые Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили истинное соглашение об охране конфиденциальности инфы, составляющей коммерческую тайну, владельцем которой является «Передающая сторона».


  1. ^ Предмет соглашения

Организация доступа к информационным ресурсам Передающей стороны, содержащим сведения, составляющие коммерческую Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... тайну, и условия передачи инфы, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны.

Принятие Принимающей стороной обязанностей о неразглашении инфы, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, обеспечении особыми мерами охраны и использования обозначенной инфы и ответственности за нарушение Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... данных обязанностей в согласовании с действующим законодательством Русской Федерации и реальным соглашением.


  1. ^ Определения и определения

Коммерческая потаенна – режим конфиденциальности инфы, позволяющий ее владельцу при имеющихся либо вероятных обстоятельствах прирастить доходы, избежать неоправданных расходов Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной..., сохранить положение на рынке продуктов, работ, услуг либо получить иную коммерческую выгоду.

^ Собственник информационных ресурсов, информационных систем, технологий и средств их обеспечения – субъект, в полном объеме реализующий возможности владения, использования, распоряжения Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... обозначенными объектами.

^ Владелец инфы, составляющей коммерческую тайну, – лицо, которое обладает информацией, составляющей коммерческую тайну, на легитимном основании, ограничило доступ к этой инфы и установило в отношении ее режим коммерческой потаенны.

^ Информационные ресурсы – отдельные Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах).

^ Информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства), – сведения хоть какого нрава Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах умственной деятельности в научно-технической сфере, также сведения о методах воплощения проф деятельности, которые имеют действительную либо потенциальную коммерческую ценность в силу Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на легитимном основании и в отношении которых владельцем таких сведений введен режим коммерческой потаенны.

^ Доступ к инфы, составляющей коммерческую тайну Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной..., – ознакомление определенных лиц с информацией, составляющей коммерческую тайну, с согласия ее носителя либо на ином легитимном основании при условии сохранения конфиденциальности этой инфы.

^ Передача инфы, составляющей коммерческую тайну, – передача инфы, составляющей Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... коммерческую тайну и зафиксированной на вещественном носителе, ее владельцем контрагенту на основании контракта в объеме и на критериях, которые предусмотрены контрактом, включая условие о принятии контрагентом установленных контрактом мер по охране ее Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... конфиденциальности.

^ Разглашение инфы, составляющей коммерческую тайну, – действие либо бездействие, в итоге которых информация, составляющая коммерческую тайну, в хоть какой вероятной форме (устной, письменной, другой форме, в том числе с внедрением технических средств) становится известной Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... третьим лицам без согласия носителя таковой инфы или вопреки трудовому либо гражданско-правовому договору.


  1. ^ Обеспечение конфиденциальности

Положения реального соглашения распространяются на информацию, составляющую коммерческую тайну Передающей стороны, независимо от вида носителя, на котором Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... она зафиксирована.

Инфы, составляющей коммерческую тайну, присваивается гриф «Коммерческая тайна».

Доступ работников Принимающей стороны к информационным ресурсам, содержащим коммерческую тайну Передающей стороны, и передача им таковой инфы делается на основании письменного воззвания Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной..., подписанного уполномоченными должностными лицами Принимающей стороны, с указанием наличия обязательства о неразглашении секретной инфы в трудовом договоре с работником, который будет конкретно воспользоваться предоставляемыми такими информационными ресурсами, или которому будет передаваться информация Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной..., составляющая коммерческую тайну, при условии наличия защищенных каналов передачи инфы.



  1. ^ Права Передающей стороны

Относить информацию к инфы, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, определять список и состав таковой инфы.

Использовать информацию, составляющую коммерческую Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... тайну Передающей стороны, для собственных нужд в порядке, не противоречащем законодательству Русской Федерации.

Разрешать либо воспрещать доступ к инфы, составляющей коммерческую тайну, определять порядок и условия доступа к ней.

Без согласования с Принимающей Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... стороной, но с следующим извещением устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой потаенны в согласовании с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

Добиваться от Принимающей стороны Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... и его работников, получивших доступ к инфы, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, соблюдения обязательств по охране ее конфиденциальности.

Добиваться от работников Принимающей стороны, получивших доступ к инфы, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, в итоге действий Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной..., осуществленных случаем либо по ошибке, охраны конфиденциальности этой инфы.

Защищать в установленном законом порядке свои права в случае разглашения, нелегального получения либо нелегального использования третьими лицами инфы, составляющей коммерческую тайну Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... Передающей стороны, в том числе добиваться возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением его прав.


  1. ^ Права Принимающей стороны

Принимающая сторона в согласовании с законодательством Русской Федерации без помощи других определяет методы защиты инфы Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной..., составляющей коммерческую тайну, переданной ей по истине соглашению. Но при всем этом должны быть обеспечены:




  1. ^ Обязанности Принимающей стороны

Ограничивать доступ к инфы, составляющей коммерческую тайну, приобретенной в рамках реального соглашения, методом установления порядка воззвания с этой информацией и Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... контроля за соблюдением такового порядка.

На документах, представляемых обозначенным в частях 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» органам и содержащих информацию, составляющую коммерческую тайну, наносить гриф «Коммерческая тайна Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной...» с указанием ее носителя (для юридических лиц – полное наименование и место нахождения, для личных бизнесменов – фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося личным бизнесменом, и место проживания).

Вести учет лиц, получивших доступ к инфы, составляющей коммерческую Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... тайну Передающей стороны, и (либо) лиц, которым такая информация была передана.

Регулировать дела со своими работниками, которые получают доступ к инфы, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, либо которым такая информация передается на основании Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... трудовых договоров, предусматривающих обязательства о неразглашении инфы, составляющей коммерческую тайну, полученную на основании реального соглашения. В этих целях Принимающая сторона должна:

Исключать доступ других лиц к переданной инфы, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, не считая обозначенных Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... в воззвании, без согласия Передающей стороны.

Немедленно сказать Передающей стороне о допущенном Принимающей стороной или ставшем ей известном факте разглашения либо опасности разглашения, нелегальном получении либо нелегальном использовании инфы, составляющей коммерческую тайну Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... Передающей стороны, третьими лицами.


  1. ^ Ответственность Принимающей стороны

Принимающая сторона в случае причинения Передающей стороне вреда вследствие невыполнения либо ненадлежащего выполнения критерий реального соглашения возмещает причиненные убытки в согласовании с действующим законодательством Русской Федерации.


  1. ^ Срок деяния Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... соглашения

Истинное соглашение заключается сроком на 1 (Один) год и вступает в силу с момента его подписания. Если за 1 (Один) месяц до истечения срока деяния Соглашения ни одна из сторон не востребует его прекращения Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной..., соглашение признается продленным на прежних критериях и на тот же срок.

Соглашение может быть досрочно прекращено одной из сторон в хоть какой момент после подготовительного письменного извещения, направленного в адресок контрагента за Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... семь дней до момента прекращения деяния соглашения.

Преждевременное прекращение либо истечение срока деяния соглашения не высвобождает Принимающую сторону от выполнения обязанностей, принятых по истине соглашению, в отношении инфы, составляющей коммерческую тайну Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... Передающей стороны, переданной ей до преждевременного прекращения либо истечения срока деяния соглашения. Такие обязательства остаются в силе в течение 2 (2-ух) лет после истечения срока деяния либо преждевременного прекращения реального соглашения.

  1. ^ Остальные условия

Истинное соглашение Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... составлено в 2-ух экземплярах – по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

Требования реального соглашения неотклонимы для выполнения сторонами, их легитимными представителями и правопреемниками.

Все споры, разногласия Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... и требования, возникающие из реального соглашения либо в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, конфигурацией, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением либо реальностью, подлежат разрешению в суде.

Конфигурации и дополнения Прочие положения - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной... к истинному соглашению согласовываются сторонами и оформляются методом подписания дополнительных соглашений.


  1. ^ Реквизиты сторон




Передающая сторона:

Принимающая сторона:


























^ 11. Подписи сторон


______________ ______________



prochie-aktivi-i-prochie-passivi.html
prochie-devajsi-konskij-volos-vengerka.html
prochie-dolgosrochnie-obyazatelstva-poyasnitelnaya-zapiska-k-buhgalterskoj-otchetnosti-oao-ilyushin-finans-ko.html